Договор оказания услуг по монтажу оборудования

Договор оказания услуг по выполнении монтажных работ

Договор оказания услуг по монтажу оборудования

по выполнении монтажных работ

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1

1.1.

Поставщик, являющийся продавцом оборудования по контракту на поставку, принимает на себя обязательство осуществить силами своих специалистов монтажные работы, наладку, испытание и пуск в эксплуатацию оборудования, поставляемого по контракту, именуемого в дальнейшем Оборудование, а также обеспечить гарантированную производительность и другие показатели в соответствии с техническими условиями контракта, произведя за время монтажа обучение персонала Заказчика, являющегося покупателем оборудования по контракту на поставку, методам наладки и эксплуатации оборудования, включая передачу опыта и специфических навыков работы.

СТАТЬЯ 2

2.1. Для выполнения указанных в ст.1 настоящего договора работ Поставщик в срок не позднее дней с даты получения от Заказчика подтверждения о готовности объекта к монтажу, командирует в РФ следующих специалистов:

  • эксперта-консультанта ;
  • главного инженера ;
  • старшего инженера ;
  • инженера ;
  • техника (мастера, монтера) ;
  • квалифицированного рабочего ;

2.2. Поставщик обязуется по просьбе Заказчика командировать в РФ в его распоряжение других необходимых специалистов.

2.3. При необходимости срочного командирования срок выезда специалистов поставщика не будет превышать дней с даты получения запроса.

2.4. Ориентировочные сроки начала и проведения монтажных работ: «»2014 г. Точную дату начала монтажа Заказчик сообщит Поставщику дополнительно. Поставщик обязуется командировать специалистов к указанному сроку и уведомить Заказчика о дате прибытия специалистов в РФ, указав номер рейса (поезда), как можно раньше, но не позднее, чем за дней до начала отъезда.

2.5. В случае, если указанные в п.2.

4 сроки проведения монтажных работ окажутся недостаточными, Заказчик имеет право, на условиях настоящего договора до окончательного завершения монтажных работ, продлить период пребывания специалистов Поставщика.

Если будет установлено, что монтажные работы не были проведены в указанные выше сроки по причинам, зависящим от Поставщика, все расходы, связанные с дальнейшим пребыванием специалистов в стране Заказчика, Поставщик принимает на себя.

СТАТЬЯ 3

3.1. За выполнение вышеуказанных работ Заказчик оплачивает Поставщику работу специалистов по следующим месячным ставкам:

  • эксперту-консультанту рублей в месяц;
  • главному инженеру рублей в месяц;
  • старшему инженеру рублей в месяц;
  • инженеру рублей в месяц;
  • технику (мастеру, монтеру) рублей в месяц;
  • квалифицированному рабочему рублей в месяц;

В ставки за монтажные работы включаются возмещения за работу специалистов Поставщика, оплата за отпуск, суточные и другие расходы, связанные с командированием, за исключением расходов по проезду и оплате жилых помещений.

3.2. Выплата сумм, указанных в п.3.1 настоящего договора производится в форме инкассо с последующим акцептом (немедленной оплатой) на основании следующих документов:

  • счета Поставщика в 4-х экземплярах;
  • ведомости монтажных работ, подтвержденной Заказчиком или его уполномоченным.

3.3. Заказчик, кроме того, оплачивает:

  • стоимость проезда специалистов из страны Поставщика до места монтажа в стране Заказчика при предъявлении билета и багажных квитанций:
    • по проезду по железным дорогам;
    • по иностранной территории – в спальном вагоне класса, а при прямом сообщении – в вагоне скорого поезда;
    • по территории РФ – в вагоне скорого поезда. При этом оплачивается провоз багажа до кг на каждого специалиста;
    • по проезду воздушным транспортом;
    • по тарифу турист-класса, включая провоз багажа на каждого специалиста до кг сверх багажа, провозимого бесплатно по билету.
  • стоимость проезда, включая провоз багажа, при возвращении специалистов из страны Заказчика в страну Поставщика. Билеты на обратный проезд приобретает Заказчик и вручает их специалистам Поставщика.
  • во время пребывания специалистов в г. в связи с выполнением обязательств по настоящему договору Заказчик предоставляет специалистам Поставщика номер в гостинице.

СТАТЬЯ 4

4.1. Рабочее время специалистов Поставщика на месте монтажных работ устанавливается согласно правилам, действующим в стране Заказчика.

СТАТЬЯ 5

5.1. Представители Заказчика и Поставщика совместно составляют план и график проведения монтажных и пусконаладочных работ.

5.2. Работы по монтажу производятся под руководством руководителя группы специалистов Поставщика (специалиста поставщика, если он один), который дает технические указания и консультации, относящиеся к монтажу. Поставщик обеспечивает своих специалистов необходимыми инструментами и приборами.

5.3. В процессе выполнения монтажных работ все основные части оборудования должны быть тщательно проверены.

Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Поставщика и Заказчика на месте монтажа.

При наличии дефектов в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность сторон за эти дефекты.

5.4. Все записи в монтажном журнале ведутся на русском языке и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все записи технического характера должны быть подписаны соответствующими специалистами обеих сторон.

5.5. По окончании монтажа и пусконаладочных работ представителями Поставщика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности оборудования к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа оборудования в целом, а если необходимо, то и отдельных машин и агрегатов.

5.6. Окончательные испытания оборудования производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Поставщика в соответствии с техническими требованиями договора.

5.7. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по контракту показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию».

5.8. Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Поставщика, относящиеся к монтажу оборудования, а Поставщик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных работ.

СТАТЬЯ 6

6.1. Поставщик страхует своих специалистов за свой счет в соответствии с законодательством своей страны на случай болезни или несчастных случаев во время пребывания их в РФ. Заказчик может по просьбе Поставщика и за его счет застраховать специалистов в в соответствии с правилами страхования от несчастных случаев .

6.2.

При болезни или несчастных случаях во время пребывания специалистов Поставщика в РФ Заказчик обеспечивает больному или пострадавшему специалисту бесплатную медицинскую помощь в системе государственного здравоохранения и медикаменты по нормам и правилам страны Заказчика и производит платежи в течение в размере и порядке, предусмотренном в ст.3 настоящего договора. При этом Поставщик примет все меры к тому, чтобы по причине болезни его специалиста не было задержки в осуществлении монтажных работ на участке заболевшего специалиста.

6.3. При нетрудоспособности более по болезни или вследствие несчастного случая Поставщик обязан отозвать нетрудоспособного специалиста в свою страну либо лечить и содержать его за свой счет до состояния транспортабельности и по требованию Заказчика в срочном порядке направить замену.

6.4. В случае отзыва специалиста Поставщика по независящим от Заказчика причинам до истечения согласованного между сторонами срока расходы по откомандированию и замене специалистов несет Поставщик.

СТАТЬЯ 7

7.1. Поставщик несет ответственность:

7.1.1. За невыполнение своих обязательств, обеспечивающих: своевременных монтаж, пусконаладочные работы и проведение испытаний смонтированного оборудования в соответствии с согласованным графиком и программой монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию.

СТАТЬЯ 8

8.1. Срок гарантии на выполненные монтажные работы – месяцев с даты их окончания в соответствии с п.5.7 ст.5 настоящего договора.

СТАТЬЯ 9

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, действует законодательство .

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________Заказчик _________________

Источник: http://digm.ru/dogovor-okazaniya-uslug-po-vypolnenii-montazhnyh-rabot.html

Договор на оказание услуг по установке оборудования

Договор оказания услуг по монтажу оборудования

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА По настоящему Договору Исполнитель обязуется по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1) оказать услуги по установке оборудования Заказчика перечисленное в Спецификации оборудования (Приложение № 2) в офисе компании «Янарин» по адресу: __; (далее по тексту настоящего Договора – Оборудование), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Приложение N 1 и №2 к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. Исполнитель обязуется оказать услуги до 15 января 2016 г. Услуги по установке Оборудования считаются оказанными после подписания сторонами Акта оказанных услуг. До подписания Акта оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику схемы размещения оборудования.

Дата документа: 13 Декабря 2016

ДОГОВОР
на оказание услуг по установке
оборудования № 13/12_01

г. Москва                                                                                                       “13” декабря  2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Заря» именуемое в дальнейшем Поставщик в лице генерального директора Кожевникова Павла Сергеевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Янарин», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Листовой Ирины Генадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

          1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1) оказать услуги по установке оборудования Заказчика перечисленное в Спецификации оборудования (Приложение № 2) в офисе компании «Янарин» по адресу: 117280, г. Москва, ул. Красносельская д. 41; (далее по тексту настоящего Договора – Оборудование), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.          1.2. Приложение N 1 и №2 к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

          1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги до 15 января 2017 г.

          1.4. Услуги по установке Оборудования считаются оказанными после подписания сторонами  Акта оказанных услуг.          1.5. До подписания Акта оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику схемы размещения оборудования.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

          2.1. Исполнитель обязуется:               2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора надлежащего качества.               2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.

               2.1.3. Приступить к установке Оборудования в течение 7 (семи) дней после подписания настоящего Договора.

               2.1.4. Уведомить Заказчика о готовности Оборудования к работе.

               2.1.5. До подписания Акта оказанных услуг по получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном оказании услуг устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами, но не более 5 дней после получения сообщения.

          2.2. Исполнитель вправе:               2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п. 1.1 настоящего Договора услуг, а также график их работы.               2.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель.          2.3. Заказчик обязуется:               2.3.1. Предоставить Исполнителю необходимую для оказания услуг документацию и информацию.

               2.3.2. Принять результат оказанных услуг по установке Оборудования и подписать Акт оказанных услуг не позднее 5 (пяти) дней со дня уведомления Исполнителем Заказчика о готовности Оборудования к работе.

Мотивированный отказ от приемки услуг и подписания Акта оказанных услуг должен быть предоставлен Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) дней.В случае неподписания  в указанный выше срок Акта оказанных услуг и непредоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта услуга считается оказанной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству.               2.3.4. Произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.          2.4. Заказчик вправе:               2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.               2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

          3.1. Стоимость услуг по установке оборудования составляет 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18% – 76 271,19 (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек.
          3.2. Счет на оплату услуг по п. 3.1 настоящего Договора предоставляется Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти)  дней с момента подписания Акта оказанных услуг.
          3.3. Расчеты производятся Заказчиком в течение 5 (пяти)  дней с момента получения счета от Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

          4.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон.          4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.          4.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика. Ответственность перед Заказчиком за исполнение третьими лицами обязательств по Договору несет Исполнитель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

          5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.          5.2. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

          5.3. За нарушение Исполнителем какого-либо из сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

          5.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки.          5.5. Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

          6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.          6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до полного исполнения сторонам обязательств по настоящему договору.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИсполнительЗаказчик
ООО «Заря»ООО «Янарин»
Юр.адрес: 107258, г. Москва,ул. Вокзальная, 15Юр.адрес: 117280, г. Москва,ул. Красносельская д. 41
Почтовый адрес: 107258, г. Москва, ул. Вокзальная, 15Почтовый адрес: 117280, г. Москва, ул. Красносельская д. 41
тел./факс (495) 100 00 00
ИНН/ КПП 7719561255 /771901321ИНН/КПП 7720000052/772102315
р/с 40702810200070011021 в ОАО “Стройсвязьбанк” г. МоскваК/сч № 30101810100000000900в «Барклайз Банк» (ООО), Москва
к/с  30101820500000001012Р/с 40702728524000000092
БИК  044525320БИК 046568998
Генеральный директорГенеральный Директор
 ____________Кожевников П.С._____________/И.Г. Листова/

Источник: http://tutpolezno.ru/directory/all/primery/zapolnenija-dogovorov/dogovora-vozmezdnogo/dogovor-na-okazanie-uslug-po-16188

Договор на монтаж систем освещения

Договор оказания услуг по монтажу оборудования

ДОГОВОР ПОДРЯДА №0000064
на монтаж осветительного оборудования

г. Санкт-Петербург19.04.2007

Общество с ограниченной ответственностью «СТК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Исполатова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью “Купчинский”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить своими силами и средствами работы по монтажу осветительного оборудования (далее – Оборудование) в соответствии с условиями настоящего Договора на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы д.16, а Заказчик обязуется принять результат работы и уплатить обусловленную Договором цену. 1.2. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат характеру работ, не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Подрядчика и не создают угрозу причинения вреда Оборудованию или результату работ. 1.3. Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, Подрядчик выполняет в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика, требованиями проектной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Права и обязанности Подрядчика: 2.1.1. Подрядчик обязуется произвести монтаж Оборудования на торговых площадях Заказчика и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок. 2.1.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) рабочих дней при выполнении условий, установленных пунктом 3.1.1. настоящего Договора. 2.1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех предусмотренных настоящим Договором работ своим иждивением (своими силами и средствами). В случае привлечения третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за их действия как за свои собственные. 2.1.4. Подрядчик обязуется немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: – невозможности монтажа Оборудования с использованием не опробованных технологий и/или сложного конструктивного решения; – иных обстоятельствах, выявленных в ходе монтажа, которые повлекут за собой изменения технологического процесса и хода монтажных работ и вследствие этого невозможность завершения выполняемой работы в срок и/или ухудшения качества работ или монтируемого Оборудования; – иных независящих от Подрядчика обстоятельствах, грозящих годности и прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения её в срок. 2.1.5. Подрядчик обязуется сдать смонтированное Оборудование на Объекте Заказчика по акту приема-сдачи. 2.2 Права и обязанности Заказчика: 2.2.1. Заказчик обязан к сроку начала производства работ по настоящему Договору подготовить Объект к монтажу Оборудования, в том числе обеспечить доступ на Объект работников Подрядчика, а также привлеченных Субподрядчиков. 2.2.2. Предоставить бытовые помещения для хранения инструмента и материалов, а также предоставить возможность подключения инструмента, необходимого для производства работ, к электропитанию. 2.2.3. При готовности Объекта к производству работ уведомить об этом Подрядчика, а также подписать Акт о готовности Объекта к выполнению работ по монтажу Оборудования. 2.2.4. Заказчик обязан на период производства работ назначить из числа своих работников ответственного представителя. Ответственный представитель Заказчика осуществляет итоговый технический контроль за выполнением работ. 2.2.5. Заказчик обязуется принять выполненные монтажные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 2.2.6. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией. 2.2.7. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., Заказчик обязуется в разумный срок после получения соответствующего уведомления со стороны Подрядчика дать необходимые указания, либо приступить к согласованию условий и сроков дальнейшего выполнения предусмотренных настоящим Договором работ. 2.2.8. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ по монтажу торгового оборудования на торговых площадях Заказчика, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.2.9. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Работы по монтажу оборудования, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 3.1.1 Начало работ по монтажу оборудования осуществляются в течение трех рабочих дней, с момента подписания акта о готовности Объекта к монтажу Оборудования. 3.1.2 Срок исполнения монтажных работ составляет 5 (пять) рабочих дней, с момента начала работ. В случае неисполнения Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 3.1.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе перенести сроки производства работ по монтажу пропорционально сроку задержки исполнения соответствующей обязанности Заказчиком. 3.2. Сдача результата работ и его приемка оформляется Актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами. В 3-х (трех) дневный срок Заказчик подписывает Акт с перечнем недостатков и указанием срока их устранения. После устранения Подрядчиком недостатков, Стороны подписывают акт сдачи-приемки в окончательной форме. В противном случае работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме с надлежащим качеством и в срок, принятыми Заказчиком без возражений и подлежат оплате в сроки, установленные настоящим Договором.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Стоимость работ устанавливается в рублях (в том числе НДС), согласовывается и указывается в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость работ включает причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика. 4.2 Оплата за монтаж оборудования осуществляется Заказчиком на основании Спецификации, в течение трех рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки в окончательной форме. 4.3 Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., изменение стоимости монтажных работ осуществляется на основании дополнительного соглашения, заключаемого Сторонами в том же порядке, что и настоящий договор. 4.4 Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.


5. ГАРАНТИЙНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Подрядчик гарантирует качество монтажа в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты приемки Заказчиком работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором. 5.2. В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить ремонт оборудования, вышедшего из строя по причинам некачественного монтажа, при условии, что такие причины возникли до подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных в соответствии с настоящим Договором работ. 5.3. Под гарантийным обслуживанием понимается устранение недостатков монтажа, а также ремонт или замена деталей и блоков смонтированного оборудования, необходимость замены либо ремонта которых возникла вследствие некачественного монтажа, а также, если недостатки носили скрытый характер и они не были обнаружены в момент приемки работ. 5.4. При обнаружении некачественного выполнения работ в течение гарантийного срока Заказчик обязан пригласить для составления Акта о недостатках выполненной работы представителя Подрядчика. В указанном Акте стороны согласуют порядок и сроки устранения неисправностей. 5.5. Недостатки монтажных работ, выявленные за пределами срока, предусмотренного настоящим Договором для их выявления, могут быть устранены Подрядчиком только на основании специально заключаемого Договора подряда и за отдельную плату.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 6.2. При просрочке оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0.1% (одной десятой процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 6.3. За нарушение сроков начала и окончания монтажных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% (одной десятой процента) от стоимости работ за каждый день просрочки. 6.4. Общая сумма санкций для каждой из сторон не может превышать 10% (десяти процентов) от общей цены Договора. 6.5. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п.п. 2.1.4. и п.п. 3.1.2. предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции не применяются.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, либо полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное действие которых они не имеют возможности.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами лежащих на них обязанностей. 8.2. В случае досрочного прекращения настоящего Договора до приёмки Заказчиком результата работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику фактически произведенных затрат, в том числе с оплатой Подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до расторжения Договора


9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Если сторона благодаря исполнению настоящего Договора получила от другой стороны информацию о новых технических решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. В случае наличия у Заказчика оснований для предъявления претензий Подрядчику, с указанием срока ответа и обоснованием этого срока, вытекающих из настоящего Договора, последний обязан в письменном виде направить претензию Подрядчику. 10.2. При не урегулировании в процессе переговоров разногласий, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы с использованием средств факсимильной связи при наличии реквизитов, позволяющих достоверно установить отправителя, с последующей отправкой в трехдневный срок подлинных документов. 11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Документы, переданные факсимильной связью, признаются юридически действительными при условии соблюдения правил, предусмотренных п.п. 11.3.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. Покупатель: 12.2. Поставщик: ООО “СТК”, ИНН 7841308156, КПП 784101001, ОГРН 1057810000665 Юр. адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая д.31, лит. А, пом. 22-Н Почтовый адрес:192148, г. Санкт-Петербург , Седова ул, дом № 54, корпус 2, р/с 40702810000080000458, в банке Ф-Л ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030735, к/с 30101810800000000735

Покупатель:Поставщик:
Ген. директор_______________ /____________/Ген. директор _________________/Исполатов С.Б./
М.ПМ.П

Источник: https://www.svetstk.ru/mount/contract

Договор подряда на монтаж оборудования

Договор оказания услуг по монтажу оборудования

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2019 года

Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________ “___” ___________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

_____________________________________________, действующ____ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, с одной

(правоустанавливающий документ)

стороны, и _______________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

______________________________________________, действующ___ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, с другой

(правоустанавливающий документ)

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)

следующего оборудования: ________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик

за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и

оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику

по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения

настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи

выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,

указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,

указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту

приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и

пусконаладочных работ

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,

на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и

производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего

Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями

настоящего Договора;

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения

об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при

обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы

для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,

предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные

затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,

необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика

обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного

имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,

оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их

необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об

отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

(сумма цифрами и прописью)

_______________________) рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

– первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в

п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

(сумма цифрами и прописью)

не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

– оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

(сумма цифрами и прописью)

вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику

путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим

Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта

приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа

оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и

Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с

приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо

по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют

двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки

устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков

платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____

процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан

уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за

каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых

на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет

ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по

настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие

действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую

сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств

по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении

более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой

из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В

случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение

в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,

названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение

___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 – Акт приема-передачи работ по подготовке помещения

для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 – Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 – технические условия для подготовки помещения к

монтажу оборудования.

_________________________________________________________________________

8. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Подрядчик

Источник: http://pravo-na-dom.net/obraztsy-dokumentov/obraztsy-dogovorov/dogovor-podryada-na-montazh-oborudovaniya/

Юридические услуги :: ДОГОВОР на оказание услуг по установке и обслуживанию оборудования связи

Договор оказания услуг по монтажу оборудования

ДОГОВОР N ___

на оказание услуг по установке

и обслуживанию оборудования связи

г. __________________                                                                                 “___”___________ _____ г.

    ______________________________________, именуем__ в дальнейшем

         (наименование организации)

“Исполнитель”, в лице ___________________________________________,

                                 (должность, Ф.И.О.)

действующ___ на основании _______________________, с одной стороны

                           (Устав, доверенность)

и ________________________________________, именуем__ в дальнейшем

        (наименование организации)

“Заказчик”, в лице _________________________________, действующ___

на основании _________________________, с другой стороны совместно

               (Устав, Доверенность)

именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по установке и обслуживанию оборудования связи (далее по тексту настоящего Договора – Оборудование), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Перечень Оборудования и перечень выполняемых работ указывается в Приложении N 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Сроки выполнения работ указываются в Приложении N 2 к настоящему Договору.

1.4. Работы по установке Оборудования считаются выполненными после подписания Акта приема-сдачи работ уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

1.5. Работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию Оборудования, выполняемые Исполнителем, состоят из планового и непланового эксплуатационно-технического обслуживания и представляют собой совокупность мероприятий, поддерживающих Оборудование в работоспособном состоянии.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные в Приложении N 2 к настоящему Договору.

2.1.3. Приступить к установке Оборудования в течение ____ дней после подписания настоящего Договора.

2.1.4. Уведомить Заказчика о готовности Оборудования к работе.

2.1.5. Осуществлять плановое эксплуатационно-техническое обслуживание Оборудования в объеме и сроки, указанные в Приложениях NN 1 и 2 к настоящему Договору, о чем производить запись в Журнале обслуживания Оборудования (как в экземпляре Исполнителя, так и в экземпляре Заказчика).

2.1.6. Обеспечить своевременный выезд специалистов к Заказчику для выполнения работ, включенных в Приложение N 1.

2.1.7. По получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном выполнении работ устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами, но не более _____ дней после получения сообщения.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п. 1.1 настоящего Договора услуг, а также график их работы.

2.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Исполнителю допуск в помещения, в которых будет устанавливаться Оборудование.

2.3.2. Принять результат выполненных работ по установке Оборудования и подписать Акт приема-сдачи работ не позднее ____ дней со дня уведомления Исполнителем Заказчика о готовности Оборудования к работе.

Мотивированный отказ от приемки работ и подписания Акта приема-сдачи работ должен быть предоставлен Заказчиком Исполнителю в течение ____ дней.

В случае неподписания Акта приема-сдачи работ и непредоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта работа считается выполненной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству.

2.3.3. Подавать Исполнителю заявки на проведение непланового эксплуатационно-технического обслуживания Оборудования. Способ подачи заявки определяется по согласованию с Исполнителем.

2.3.4. Производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

2.5. Стороны ежемесячно составляют Акт о выполненных работах по обслуживанию Оборудования.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ по установке оборудования составляет ______ (___________) рублей, в том числе НДС (___ %) – ______ (___________) рублей.

3.2. За обслуживание Оборудования Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю абонентскую плату в размере _______ (___________) рублей, в том числе НДС (___ %) – ________ (_____________) рублей.

3.3. Счет на оплату работ по п. 3.1 настоящего Договора предоставляется Исполнителем Заказчику в течение _____ дней с момента __________ (подписания Акта или подписания Договора).

3.4. Счета на оплату услуг Исполнителя по п. 3.2 настоящего Договора предоставляются Исполнителем Заказчику не позднее ____ числа текущего месяца начиная с месяца, следующего за месяцем подписания Акта приема-сдачи работ по установке Оборудования.

3.5. Расчеты производятся Заказчиком в течение ____ дней с момента получения счета от Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

4.3. Оборудование, вышедшее из строя по вине Заказчика либо выработавшее свой ресурс, заменяется Исполнителем за счет Заказчика.

4.4. Журнал обслуживания Оборудования, указанный в п. 2.1.5 настоящего Договора, хранится у Заказчика и Исполнителя по одному экземпляру для каждого.

4.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика. Ответственность перед Заказчиком за исполнение третьими лицами обязательств по Договору несет Исполнитель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров на условиях взаимной заинтересованности и уважения.

5.2. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ______________.

5.3. За нарушение Исполнителем какого-либо из сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере ____% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере ____% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.

), правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до “___”___________ ____ г.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик: ____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    Исполнитель: _________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    Приложения:

    Приложение N 1 – Перечень Оборудования и выполняемых работ.

    Приложение N 2 – Сроки выполнения работ.

                          ПОДПИСИ СТОРОН

            Заказчик:                            Исполнитель:

    ________________________               _______________________

              М.П.                                    М.П.

По вопросам составления и экспертизе договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел. 8 (919) 722-05-32

Юридическое обслуживание организаций и физических лиц – www.mashenkof.ru

в социальных сетях:

Источник: http://www.mashenkof.ru/levoe_menyu/obrazci_dogovorov/dogovor_na_okazanie_uslug_po_ustanovke_i_obsluzhivaniyu_oborudov/

Путь права
Добавить комментарий